帮朋友咨询一下合同法效力总结内容有哪些内容

已解答 103524 个法律咨询 >

发包人： 　　承包人： 　　
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 　
　
一、工程概况 　
　
1、工程名称： 　　
2、工程地点： 　　
3、工程范围： （详见施工图纸内容）； 　
　
4、承包方式： 　
　
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 　
　
二、合同工期及工期延误 　
　
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）； 　　
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ 的违约金，算至验收合格之日； 　
　
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： 　　发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； 　　发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； 　　发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； 　　设计变更或工程量增加； 　　非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时； 　　不可抗力； 　　其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 　　
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 　
　
三、质量标准 　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 　
四、合同价款 　　总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。 　　
五、工程款结算及支付 　
　
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 　　
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 　　
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 　
　
六、施工准备 　　
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 　
　
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电； 　　
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 　　
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场； 　
　
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书； 　
　
七、安全施工与检查 　　
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 　
　
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 　
　
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 　
　
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 　
　
八、工程竣工验收及保修 　　
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 　　
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 　
　
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 　　
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 　
　
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 　　
九、现场代表 　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 　　
十、违约责任 　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 　
　十
一、争议解决 　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 　　
十
二、附则 　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 　　
组成本合同的文件包括： 　　
1、本合同 　　
2、标准、规范及有关技术文件 　　
3、图纸 　　
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 　
　合同订立时间：___年___月___日 　
　合同订立地点：____________________ 　　
本合同共_ 页 　　
发包人：_________
承包人：_________ 　
　住所：__________ 住所：_________ 　
　法定代表人：_______ 法定代表人：_________ 　　
电话：__________ 电话：_________ 　　
传真：__________ 传真：_________ 　　
开户银行：________ 开户银行：_________ 　　
账 号：_________ 账 号：_________ 　　
邮政编码：________ 邮政编码：_________

已解答 103524 个法律咨询 >

民法通则中已经规定了效力待定的行为(如无权代理)。合同法对此予以了继承和发展，形成了效力待定合同的法律制度。根据合同法第47条、第48条、第51条，限制民事行为能力人订立的合同、无权代理订立的合同、无处分权的人处分他人财产的合同，均属效力待定，其法定代理人、被代理人、权利人可依法追认，善意的相对人也可依法撤销(此撤销不同于合同法第54条的撤销）。 第54条的撤销是对生效合同的撤销，此处的撤销是对效力待定的合同的撤销)。法定代理人、被代理人、权利人没有依法追认，善意的相对人也没有依法撤销的，合同无效。法律规定当事人为民事行为时要有民事行为能力，进行代理时要有代理权，处分财产时要有权处分，是为了维护社会经济秩序，保障交易安全，维护行为人和相对人的合法权益。但考虑到社会生活的复杂性，违反上述规定的合同一律作无效处理有时不仅不能实现前述目的，反而会徒增当事人和社会的麻烦。合同法设立追认制度有利于在保证交易安全的前提下加速财产流转;规定相对人有权催告、撤销，能使相对人的利益得到平衡。本制度能大幅降低无效合同的发生频率，使法律更好地调整各种纷繁复杂的交易情况。

已解答 103524 个法律咨询 >

一份合同要具有法律效力，一般只要合同双方达成合意就可以了。
书面形式签订一份合同书，一般包括一下条款：
1、当事人的名称或者姓名和住所：
2、标的：
3、数量：
4、质量：
5、价款或者报酬：
6、履行期限、地点和方式：
7、违约责任：
8、解决争议的方法。
只要双方同意合同书上的内容并在上面共同签字的，就具有法律效力，对双方都有拘束力。
但是，合同要具有法律效力，还要注意合同内容不能违背法律、行政法规的强制性规定，不能损害社会公共利益，不能损害国家、集体或者第三人利益，不能以合法形式掩盖非法目的。
另外，有一些特殊种类的合同是需要到国家相关部门登记才能生效的，例如专利转让要到专利局登记等，这种情况一般在你这种合伙做生意中可能涉及较少的。