首页 > 精选解答 > 施工合同纠纷精选解答 > 建设工程工期顺延的情形有哪些

建设工程工期顺延的情形有哪些

时间:2024.12.20 标签: 建设工程纠纷 施工合同纠纷 阅读:904人
律师解析:
在工程实施过程中,如出现以下情况之一将导致项目工期发生延迟:
1.如果发包人为满足专用合同条款中的相关约定而未能及时提供所需要的图纸以及相应的开工必需条件;
2.当发包人未能按照合同预先商定好的时间表履行其支付工程预付款以及进度款项的义务时,这将导致工程建设无法顺利展开;
3.对于工程师而言,如果其没有按照合同中所明确规定的职责来提供所需的指令或者是批准,那么同样会使得工程建设无法顺畅进行下去;
4.如果在一个周内发生不属于承包方自身所能控制的意想不到状况,例如停水电或气体供应中断,而这些情况又持续超过了八个小时的话,也将会对工程的施工进度产生不利影响;
5.由于自然灾害这种不可抗力因素,导致工地施工被迫中断;
6.除此之外,还存在另一种情况就是,根据专用合同条款中有特别明确规定的或者经过工程师同意可以予以工期顺延的其他情形。
法律依据:
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

工程变更的流程一般为提出工程变更的申请、收到申请表的一方根据实际情形判断是否同意申请、若是决定同意申请会下发工程变更通知令、执行变更后的工程。 不管是发包方、还是承包方,......

工程变更的流程一般为提出工程变更的申请、收到申请表的一方根据实际情形判断是否同意申请、若是决定同意申请会下发工程变更通知令、执行变更后的工程。 不管是发包方、还是承包方,......

工程预付款最新规定主要涉及以下几个方面:预付款比例:根据《建设工程价款结算办法》的规定,包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 建设施工相邻纠纷的种类有哪些

    郑晓龙律师

    1、因宅基地使用而产生的相邻权纠纷2、因用水、排水产生的相邻权纠纷3、因修建、施工产生的相邻权纠纷4、因排污产生的相邻权纠纷5、因通风、采光、噪声产生的相邻权纠纷。

    播放量:1174 2022-06-07
  • 离职后建造师证书被企业恶意扣押怎么办

    郑晓龙律师

    首先与其进行协商,让公司知道并且明确其恶意扣押离职人员证书是违法行为,劳动法明确规定企业不得以任何理由收取职工的押金和证件,可以去劳动仲裁部门进行投诉,这也是通过法律手段要回证件的辅证。

    播放量:1046 2022-06-07
  • 申请领取施工许可证应当具备哪些条件

    郑晓龙律师

    已经办理该建筑工程用地批准手续;已经取得规划许可证;需要征收的,其进度符合施工要求;已经确定建筑施工企业,并签订施工承包合同;有满足施工需要的施工图纸及技术资料;有保证工程质量和安全的具体措施等等。

    播放量:1018 2022-06-07
段洪德律师

北京市百瑞(南宁)律师事务所

段洪德律师,在建设工程领域深耕26年,具有丰富的实践经验,具有一级造价工程师,一级建造师,高级工程师资格,累计完成建设工程造价产值约185亿元,服务各类工程项目当事人,包括发包人(建设单位)、承包人、分包人、设计单位、监理单位、造价咨询单位等单位。擅长与工程相关各类案件:如工程款纠纷、工程造价鉴定、工期鉴定、质量鉴定、工程签证、窝工损失、买卖合同、租赁合同、劳动合同、工伤、借款合同、提供造价咨询、工程技术服务、法律顾问、诉讼代理、税务筹划等各项服务,获得了当事人一致好评。

咨询该律师