提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 房屋买卖精选解答 > 买房协议书范本

买房协议书范本

时间:2024.03.04 标签: 房产纠纷 房屋买卖 阅读:989人
律师解析:
卖方:________(以下简称甲方)身份证号:______
买方:________(以下简称乙方)身份证号:______
根据《民法典》第三编合同、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成协议,如下:
第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施:
1、甲方所售房屋所有权证号为"______号",房屋土地使用权证号为"______号";
2、甲方所售房屋位于______区______路(街)______号,为______结构;
3、甲方所售房屋建筑面积______平方米;
4、甲方所售房屋附属设施为______。
第二条房屋价格及其他费用:
1、甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用);
2、甲、乙双方达成一致意见,双方交易税费由方负担。
第三条付款方式:
第四条房屋交付:
甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后___日内,甲方将房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,则房屋交付时间可据实予以延长。
第五条乙方逾期付款的违约责任
乙方未按本合同规定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金额的2‰支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费,并向甲方支付购房款10%违约金。
第六条甲方逾期交房的违约责任:
甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用,每逾期一日,按照购房总价的2‰支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费,并向乙方支付房价10%的违约金。
第七条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第八条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式五份,甲、乙双方各执一份,其他三份交有关部门存档。
甲方(签章):住址(工作单位):联系电话:
乙方(签章):住址(工作单位):联系电话
住址(工作单位):住址(工作单位):
联系电话:联系电话:
《民法典》
第九章 买卖合同
第五百九十五条 买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
第五百九十六条 买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。
第五百九十七条 因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的,买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。
法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。
第五百九十八条 出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证,并转移标的物所有权的义务。
第五百九十九条 出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
第六百条 出卖具有知识产权的标的物的,除法律另有规定或者当事人另有约定外,该标的物的知识产权不属于买受人。
第六百零一条 出卖人应当按照约定的时间交付标的物。约定交付期限的,出卖人可以在该交付期限内的任何时间交付。
第六百零二条 当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,适用本法第五百一十条、第五百一十一条第四项的规定。
第六百零三条 出卖人应当按照约定的地点交付标的物。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

需要根据房子面积确定。1、交易服务费:建筑面积(平方米)乘以3元;2、交易印花税:成交价或评估价(高者)乘以0.05%;3、土地出让金:成交价或评估价(高者)乘以1%;4......

二套房贷款政策:国务院《国十条》规定:如果已经有一套房,为了改善环境想要购置第二套住房的家庭,那么购房的首付款比例不得低于60%,同时银行的贷款利率不得低于基准利率的1.......

1、契税首套房或者二套房,房屋面积小于90平,契税为1%。首套房房屋面积大于90平,契税为1.5%。二套房房屋面积大于90平,契税为2%。北上广深:首套房契税政策同上;二......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 未经共有人同意的房屋买卖是否有效

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    未经全体业主同意的商品房交易无效,若事后无法纠正,原所有权可能收回。个人权益份额的买卖协议只对自己部分有效,超出权限的协议无效。善意购买并完成登记的第三方,其买卖行为仍具法律效力。

    浏览量:1469 2024-06-13
  • 小产权房的购买合同是否有效

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    小产权房买卖合同在我国内部有效,限于本乡集体经济组织成员间转让,合法。超出乡村界销售给非成员,未经批准的合同可能无效。部门批准仅限于内部转让,否则合同效力存疑。

    浏览量:901 2024-06-13
  • 五证不全签的购房协议是否具备法律效力

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    开发商进行房地产预售或销售需具备"五证"(预售许可、销售许可等)。无证交易导致的购房协议无效。若事后开发商补办齐全证件,先前协议可能转为有效,但前提是必须在违规交易前完成证件获取。

    浏览量:961 2024-06-13
  • 农村自建房买卖是否合法

    李骏律师

    农村自建房买卖是否合法需要根据具体的情况来判定。农村自建房屋买卖的双方都是集体经济组织成员,房屋买卖经由农村集体经济组织决定后可以买卖,就是合法的房屋买卖,否则就是违法的。

    播放量:789 2022-06-07
  • 可以申请退房的理由有哪些

    徐炜律师

    购房者可以申请退房情形有:双方协商一致的;逾期交房超过一定期限的;房屋质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的;由于开发商的过错不能依约取得房屋所有权证书的;面积误差比绝对值超过3%的;开发商擅自变更规划设计的。

    播放量:740 2022-06-07
  • 买房被骗了找什么部门

    徐炜律师

    买房被骗应当找公安机关报警立案,房屋买卖涉及的金额数在诈骗罪中通常足以认定为数额特别巨大,一旦报警立案了,在警方查明属于该公安机关管辖的情况,公安机关会就该案件立案侦查,在抓捕到罪犯后移交检察院,检察院会就该案件向人民法院提起公诉,法院依法追究犯罪分子的刑事责任,最终对罪犯处以相应的刑罚。

    播放量:1437 2022-06-07
刘蔓萍律师

北京风展律师事务所

刘蔓萍律师,毕业于北京大学法学院,中华律师协会会员,曾任职于北京电子科技职业学院(法学讲师),具有扎实的理论功底和丰富的办案经验。执业以来,担任多家公司的常年法律顾问;处理过数百起民商事经济案件以及刑事案件;在医疗损害赔偿和劳动争议、公司法务及人身损害赔偿等案件能给出极为专业中肯的诉讼策略。最大限度维护和实现当事人利益的最大化,获得了众多当事人一致良好的口碑与赞誉。 同时刘律师热心公益参与了中国创业者维权服务热线,还担任第四届东城区律师协会权益保障委员会委员及"北京市青年阳光成长计划律师"成员,义务为创业者提供咨询和维权指导。 成功案例: 陈某某诉天津医科大学第二附属医院医疗损害赔偿案(全国首例超级细菌感染致死案) 王某等103名员工诉合肥铁路分局案 张某等16名员工诉民生银行案 刘某等3名员工诉北京鲍鱼先生餐饮有限公司案等劳动争议案 中铁十五局西北公司原董事长石某某受贿案二审经辩护最终无罪释放 杨某诉深圳大永盛房地产开发有限责任公司执行权异议案 杨某等四人诉摩托罗拉北京公司劳动争议案 陈某和中国人民xxxx军总医院医疗损害赔偿纠纷; 杨某某等与首都医科大学附属儿童医院医疗损害赔偿纠纷 万某某非法拘禁案 孟某某诈骗案

咨询该律师
  • 什么是限价商品房,可以买不

    1386人阅读

    限价商品住宅,旨在为中低收入家庭提供负担得起的住房选择,通过价格和户型双重限制,抑制房价上涨,成为调控房地产市场的有力工具。它与经济适用房有所不同,不是简单的替代品。这种政策基于“房价定地价”的理念,由政府主导并严格监管,同时发挥市场机制的作用,为民众提供稳定、可负担的住房环境。

  • 未婚买房贷款要什么条件

    1237人阅读

    未婚购房申请房贷需满足:中华人民共和国居民或符合条件的外籍人士,具备完全民事行为能力,贷款用途明确合法,借款人年龄与贷款期限总和不超过65岁,有稳定经济来源和还款能力,信用记录良好。需提供购房协议、预付款收据、家庭收入证明等材料及有效担保。若一方信用不良,将影响整个贷款申请,建议签订书面协议明确双方权责。

  • 有信用卡分期没还完可以贷款买房吗

    1729人阅读

    信用卡未还清,只要信用记录良好,仍有可能贷款购房。购买一手房需提交身份证、户籍证明、婚姻证明、房屋所有权证书等资料,开发商通常负责办理。购买二手房则还需提供买卖合同、契税发票、评估报告等。具体要求可能因地区和政策而异。

  • 网签合同未约定交房时间是什么时候

    1910人阅读

    房地产开发商有责任按照契约约定如期向购房者交付房屋的。如果发现开发商未能按照合同期限交付现房时,购房者有权依据具体情形采取相应的措施来保护自身的合法权益不受损害的。