什么情况下可以告侵占罪

一、什么情况下可以告侵占罪

侵占罪的立案门槛为具备犯罪事实，同时需依法予以追责。

依据相关法律法规规定，各级人民法院、人民检察院以及公安机关在处理报案、控告、举报和自首的相关材料时，务必遵循属地管辖原则，谨慎审查，迅速对材料内容进行核实与分析，若认定其中存在确凿的犯罪事实且具备追究刑事责任的必要性，则应立即启动立案程序；反之，若经初步研判并未发现犯罪事实或犯罪事实显著轻微，不足以构成刑事责任，则不应予以立案。

《刑法》第二百七十条

【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。

将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

本条罪，告诉的才处理。

二、什么情况下承包人能主张工期顺延

在进行建筑工程施工的合约履行过程中，若出现如下情况，承包方有权申请延长工程期限：

首先，若隐蔽工程在隐蔽之前，承包方已通知发包人进行检查，但发包方未能及时履行检查职责时，承包方有权据此申请延长工程期限。

其次，若发包方未能按照规定的日期与要求，向承包人提供所需的原材料、设备、场地、资金及技术资料等，承包方同样有权申请延长工程期限。

再者，若在建设工程完工之前，双方就工程质量产生争议，且经过鉴定后确认工程质量符合标准，则鉴定期间可视为工程期限的顺延。

此外，若发包方在履行合同时擅自更改设计方案，导致承包方不得不暂停施工、进行修复、返工或改建，甚至是因为发包方的额外要求而增加了工作量，此时承包方也有权申请延长工程期限。

最后，若由于自然灾害、极端气候条件、流行性疾病爆发以及非承包方因素引发的纠纷等不可抗力事件，使得承包方无法在短时间内恢复正常履行合同义务，那么承包方同样有权申请延长工程期限。《民法典》第七百九十八条

隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

三、什么情况下可以告敲诈

敲诈勒索乃严重犯罪之一，其犯罪性质主要表现在行为人基于非法占有的意图，通过对受害者施加威胁或者恐吓的手段，强行索取公私财产。在实践中，可依法追究敲诈勒索罪的情形主要有如下三类：首先，行为人必须采取暴力或其他形式的胁迫；其次，行为人必须利用这种胁迫来逼迫受害者交付财物；最后，行为人在主观上必须具备非法占有他人财物的故意。为了成功地追究敲诈勒索罪，证据的收集和运用至关重要，其中包括但不限于书证、物证以及证人证言等。若您怀疑自身遭受了敲诈勒索，我们强烈建议您立即寻求法律援助，并向当地公安机关报案。然而，值得注意的是，法律问题错综复杂，具体情况仍需根据实际情况进行深入分析与判断。

侵占罪的立案门槛明确，即必须存在明确的犯罪事实。一旦这些事实被确认，依据法律规定，必须启动追责程序。这一门槛确保了只有在犯罪事实确凿且需要法律追究时，才会正式立案。这既体现了法律的公正性，也保障了受害者的合法权益，同时确保了法律程序的严谨性和有效性。任何侵占行为一旦达到立案门槛，都将面临法律的严厉制裁。