律师咨询
>
找律师
>
广东律师
>
广东房产纠纷律师
服务区域:
广州
深圳
佛山
东莞
中山
惠州
江门
茂名
湛江
汕头
珠海
肇庆
清远
揭阳
韶关
阳江
梅州
潮州
河源
汕尾
云浮
擅长专业:
婚姻家庭
交通事故
刑事辩护
房产纠纷
债权债务
合同事务
医疗纠纷
公司经营
损害赔偿
知识产权
征地拆迁
劳动纠纷
金融保险
涉外专长
互联网纠纷
税务类纠纷
行政类
非诉讼类
建设工程纠纷
诉讼仲裁
工伤赔偿
法律顾问
环境保护
二级专长:
房屋买卖
房屋租赁
二手房纠纷
物业纠纷
房产纠纷
特色标签:
有团队
主任律师
涉外代理经验
办过大案
有政治职务
会外语
高学历
有顾问单位经验
丰富的专业经验
医院工作经历
大型企业服务经验
专利代理经历
已选条件:
广东
房产纠纷
办过大案
广东房产纠纷律师在线服务
林璇子律师
广东金桥百信律师事务所
广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地广场·冬广场F24
5.0
分
来自60人评价
帮助人数:735
#律师标签:有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
135-6025-0534
更多>
#律师简介:林璇子律师,华南师范大学法学学士,广东金桥百信律师事务所专职律师、中级经济师、企业二级人力资源管理师。曾就职于多家房地产开发企业、物业管理企业,熟悉房地产开发运营全流程及企业运营管理。专注于公司法、合同法,擅长从企业经营管理、业务开展的角度提供专业的法律服务与指导。在公司法律业务、房地产法律业务、民商事诉讼(仲裁)领域积累了丰富的经验。
咨询律师
吴金慧律师
广东广信君达(清远)律师事务所
广东省清远市清城区连江路53号宏辉大厦
5.0
分
来自13人评价
帮助人数:265
#律师标签:有团队,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
198-6641-4660
更多>
#律师简介:吴金慧律师主要从事劳动合同、婚姻家事、机动车交通事故责任纠纷等业务,以及有关合同、侵权类等民商事诉讼业务。办案认真、负责,能够准确把握案件法律关系的重点,致力于通过良好的沟通为每一位当事人提供良好的法律服务;为人和善,能与当事人建立良好的沟通。
咨询律师
苏海波律师
广东冠景律师事务所
深圳市南山区高新园南区高新南一道中科研发园三号楼中科大厦21B1-3
5.0
分
来自190人评价
帮助人数:842
#律师标签:有团队,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
183-1999-6920
更多>
#律师简介:苏海波律师,中国人民大学法律硕士毕业,同时具备法学、经济学专业背景,现为广东冠景律师事务所主办律师,参与多部专业法律书籍撰写工作,曾担任深圳市多家政府单位法律顾问,具有多年法律从业经验,在公司法律纠纷、债权债务纠纷和劳动纠纷及行政案件等领域具有丰富经验,在通过刑事手段解决民商事争议方面具有深刻见解,最大限度实现当事人合法权益。
咨询律师
黄晓静律师
北京市京师(深圳)律师事务所
广东省深圳市福田区彩田路广电文创中心5楼京师(深圳)律师事务所
5.0
分
帮助人数:184
#律师标签:有团队,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
137-6018-1954
更多>
#律师简介:黄晓静律师,主要专业领域为合同纠纷、股权纠纷、劳动争议等,同时为企业提供常年法律顾问服务。目前为北京市京师(深圳)律师事务所专职律师,代理过多起民商事诉讼案件,担任多家中小企业法律顾问,为企业经营保驾护航。秉承“受人之托,忠人之事”的执业理念,最大限度的维护当事人的合法权益。
咨询律师
林文科律师
广东天穗(惠州)律师事务所
惠州市惠城区水口大道珑城广场B座2单元4楼
5.0
分
来自186人评价
帮助人数:9999+
#律师标签:办过大案,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验
150-1980-9080
更多>
#律师简介:林文科律师,现执业于广东天穗(惠州)律师事务所,东北财经大学法律硕士研究生,大连市优秀人民调解员。经办多起民事纠纷以及部分刑事案件,专业知识夯实,具备一定的办案经验
咨询律师
刘斌律师
广东天习律师事务所
广东省广州市黄埔区黄埔大道东路840号3201、3204室
5.0
分
来自207人评价
帮助人数:4391
#律师标签:有团队,主任律师,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
159-8914-9377
更多>
#律师简介:广东天习律师事务所主任、高级合伙人,广州市黄埔区人民法院2018年至2019年度特聘调解员、广东省刑事辩护律师库成员、广东省律师协会劳动与社会保障法律业务专业委员会委员、广州市律师协会劳动与社会保障法律业务专业委员会委员,广州市黄埔区律师工作委员会副主任,第三届广东省法学会知识产权法学研究会常务理,广州市黄埔“六五”普法讲师团成员,执业12年。擅长领域:刑事辩护、婚姻家庭、房产纠纷、民间借贷、劳动纠纷、合同纠纷、建设工程、知识产权等案件。经典案例马某某、梁某销售假冒注册商标的商品二审刑事判决书招某、周某某走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事裁定书被告人王某飞诈骗二审刑事判决书广州市广播电视台、范萍人事争议二审民事判决书广州市泰索斯科技有限公司、广东省人民检察院劳动合同纠纷再审民事判决书恒大地产集团有限公司、杜某劳动争议二审民事判决书胡某某、吕某某民间借贷纠纷二审民事判决书广东某某工程机械有限公司、湖北巨力重型机械有限公司债权转让合同纠纷二审民事判决书广州市黄埔区九龙镇人民政府、陈燕妹乡政府二审行政判决书卢某1、卢某2法定继承纠纷二审民事判决书曾某与陈某某名誉权纠纷一审民事判决书杜某某与杜某某婚姻家庭纠纷一审民事判决书社会职务:广州市律师协会劳动与社会保障法律业务专业委员会委员广州市黄埔“六五”普法讲师团成员广东省刑事辩护律师库成员第三届广东省法学会知识产权法学研究会常务理广州市黄埔区人民法院2018年至2019年度特聘调解员第一届广州黄埔区新阶层人士联谊会律师行业分会理事广州市第十届律师代表大会代表所获荣誉:2016年至2018年中国中小企业协会美业分会法律顾问广州市中立社专家律师志愿者“2018年度广州工会维护职工权益十大典型案例”2014年度广州市律师协会维护社会稳定奖2013年度法援优秀奖社会活动2018年第一期珠江“劳动法(黄埔站)会议”
咨询律师
邓奕律师
北京市天元(广州)律师事务所
广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心33层
5.0
分
来自96人评价
帮助人数:736
152-8554-4110
咨询律师
邱国垒律师
广东锦伦律师事务所
深圳市龙华区民治街道新区大道白石龙一区新龙大厦2205
5.0
分
帮助人数:331
#律师标签:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
132-4299-3650
更多>
#律师简介:长期专注于房地产、旧改、公司并购重组等相关法律领域。多次参与城市更新、房产纠纷、公司纠纷、重大疑难民商事诉讼等法律服务项目。执业以来,多次接受当事人委托,处理相关诉讼纠纷、非诉项目,对处理民商事纠纷有一定经验。
咨询律师
张金成律师
广东普罗米修(福田)律师事务所
深圳市福田区深南大道4001好时代金融中心16楼C座
5.0
分
帮助人数:146
#律师标签:有团队,办过大案,高学历,丰富的专业经验
136-6258-7315
更多>
#律师简介:张金成,广西钦州仲裁委员会仲裁员,深圳律协建设工程专业委员会委员、中华律师协会会员,深圳律师协会会员。法律职业资格证号为:A20096501040108,执业证号:14403202010667181.中国政法大学民商法研究生院毕业,硕士学位,大学英语六级,公共英语四级,能流利使用英语交流。该律师从事法律工作近15年,曾经在基层法院工作,从书记员到审判员,具有扎实的法学理论功底和办理各类案件的实践经验,特别是对房地产的运作、建设工程类索赔、刑事辩护的处理等具有较深的研究。现为全国优秀律所广东普罗米修律师事务合伙人律师、广东省律师协会委员。“受人之托,忠人之事”,是张金成律师的工作原则和一贯作风。从事律师工作至今,共办理民事诉讼、刑事辩护、仲裁、非诉讼等各类案件1000余件,为当事人挽回和避免经济损失近亿元;成功办理了内外资企业股权转让,企业改制,有限责任公司增资、减资、合并、分立、破产;股份有限公司的上市;此外,张金成律师还先后担任50余家政府、企事业单位的常年法律顾问,获得顾问单位的广泛好评。执业领域:企业法律顾问、建设工程、房地产纠纷、行政诉讼、劳动争议、等。笔耕不辍理论功底扎实多年来,张金成律师利用教学、工作之余进行著述工作,先后在《中国律师》、《深圳律师》等报刊发表《关于单位犯罪概念的探讨》、《再论“坦白从宽、抗拒从严”》、《刑事辩护律师的辩护技巧》、《浅析建设工程领域商事交易的责任认定》、《再论实际施工人的确定》、《再论如何判断病例的真实性、完整性》、《质保期满拒付工程尾款、质保金起诉法院全额支付》等论文数十篇。执业经历担任龙岗区经济促进局、宝安区招商局常年法律顾问担任深圳深港建设公司、深圳市金桥建设集团有限公司、深圳市电建建设发展有限公司等公司法律顾问。
咨询律师
广东广泰律师事务所律师
广东广泰律师事务所
广东省深圳市南山区东滨路濠盛商务中心1517-1518
5.0
分
来自36人评价
帮助人数:994
#律师标签:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
186-8156-6928
更多>
#律师简介:广东广泰律师事务所位于广东省深圳市南山区东滨路濠盛商务中心1517-1518室,是一家专业型、专家型律师事务所。本律所执业律师大多毕业于国内重点大学及知名政法院校,多为硕士研究生学历,执业多年,具有丰富的工作经验,且多名律师具有在公检法等部门工作多年的从业经历。本律所秉承“敬业、勤业、专业”的服务宗旨,聚焦细分服务领域,培养专家型法律服务人才精英,秉承专业为立身之本的口碑和品牌建设,力争为客户提供专业、高效的法律服务。截至目前已建成企业法律顾问服务中心、房地产和建设工程项目中心、城市更新改造研究发展中心、金融及不良资产收购和处置部、房屋买卖及租赁纠纷诉讼部、房地产项目并购及融资管理中心、私募基金及投融资管理中心、公司治理结构发展研究中心、资本市场法律服务部、刑事辩护部和婚姻遗产继承部十多个专业团队。本律所自成立以来,始终坚持规范化、专业化的发展方向,加强内部管理,完善各项规章制度,强化内部凝聚力和竞争力,迅速在竞争激烈的律师行业站稳脚跟并呈现出良好发展态势,得到社会各界和当事人的普遍好评。
咨询律师
下一页 >
其他人都在看:
广东律师
广东房产纠纷律师
广东房产纠纷律师普法
普法图文
成功案例
如何确定房屋产权归属
房产产权获取需依法登记:开发商先办《房屋所有权证》,购房者随后申请变更并获得个人《房屋所有权证》。最后,经房地产管理部门备案并颁发《房地产权证》以确权和保护权益。
#房产纠纷
1416次阅读
70年产权期满后,房屋所有权归谁所有
国有土地住宅产权为70年,但房屋所有权归屋主,产权仅限土地使用权。到期后,房屋仍属个人所有,持有产权证即私产。国家仅管理土地,不影响房屋权益。
#房产纠纷
852次阅读
期房预售合同能否进行转让
期房预售合同在特定情况下可转让,需满足:1)转让方持有已登记备案的合同和转让协议;2)转让的是在建中且未竣工的商品房;3)原合同有法律效力且可靠;4)需签订转让合同,无须重签预售合同。
#房产纠纷
1109次阅读
未办房产证,离婚时房产如何过户
未登记房产难以转让,夫妇间纠纷可通过友好协商或法律途径解决,以公正原则保障各方权益,包括未成年人、女性和无过错方。房产转让流程包括:网络备案验核、房地产估值、公证,需准备齐全资料。
#房产纠纷
1399次阅读
居住权能否进行转让
《民法典》规定,居住权未经协议和法律认可不得转让或继承。居住权指通过合约合法占用非自身房产并享有使用权,非人身专属,权利人不可转让或由后人继承。其本质是为持有人提供日常居住和安全保障的使用权,基于合同约定。
#房产纠纷
1411次阅读
所有权是否能对抗永久居住权
永久居住权是一种基于合约的财产权益,即使所有权转移,持有者仍享有对房产的占有和使用权。由于法律注册,即使房产出售,原永久居住权人有权维护、管理房产,对抗新业主的干涉。
#房产纠纷
1351次阅读
住房公积金应如何提取
职工可申请提取住房公积金账户资金用于:购房、建房、翻建或大修自住房;离休、退休;丧失劳动能力与单位解约;非本地户口在海外定居;偿还公积金贷款本息;低收入者生活保障并支付房租。
#房产纠纷
1273次阅读
没有预售证可以网签吗
未获商品房预售许可的期房项目无法进行网上签约,预售许可证对开发商销售资格至关重要。无证销售暗示资质不全。有证项目通常同时持有土地使用权证等其他关键证件。
#房产纠纷
1086次阅读
胜诉
商品房预售合同纠纷胜诉退房
代理方:
被上诉人
结果:
胜诉
我的价值:
商品房逾期交付,购房人按约定解除合同。
详细案情>
胜诉
代理方:
原告
结果:
胜诉
我的价值:
法院支持我方诉讼请求。
详细案情>
胜诉
因台风天气延期交房的,开发商应承担违约责任
代理方:
原告
结果:
胜诉
我的价值:
【律师观点分析】 惠州市**有限公司对何时可以交房、期间有何事件可能导致延期交房等因素应有预判,夏秋多台风天气属于本地区常年气候现象,应属于惠州市**有限公司的预判事项范围,且气象部门对于台风登陆的情况均已提前发布通知,惠州市*有限公司可据以采取措施减少或避免台风对施工造成的影响,惠州市**有限公司应对其逾期交房的行为承担违约责任。
详细案情>
胜诉
开发商逾期办理房产证赔偿业主损失
代理方:
原告
结果:
胜诉
我的价值:
收集、固定证据,挽回原告财产损失
详细案情>
热门推荐
周边律师
周边房产纠纷律师
律师收费标准
广东赔偿标准
广东律师推荐
广州律师
深圳律师
佛山律师
东莞律师
中山律师
惠州律师
江门律师
茂名律师
湛江律师
汕头律师
珠海律师
肇庆律师
清远律师
揭阳律师
韶关律师
阳江律师
梅州律师
潮州律师
河源律师
汕尾律师
云浮律师
广州房产纠纷律师
深圳房产纠纷律师
佛山房产纠纷律师
东莞房产纠纷律师
中山房产纠纷律师
惠州房产纠纷律师
江门房产纠纷律师
茂名房产纠纷律师
湛江房产纠纷律师
汕头房产纠纷律师
珠海房产纠纷律师
肇庆房产纠纷律师
清远房产纠纷律师
揭阳房产纠纷律师
韶关房产纠纷律师
阳江房产纠纷律师
梅州房产纠纷律师
潮州房产纠纷律师
河源房产纠纷律师
汕尾房产纠纷律师
云浮房产纠纷律师
广州律师收费标准
深圳律师收费标准
佛山律师收费标准
东莞律师收费标准
中山律师收费标准
惠州律师收费标准
江门律师收费标准
茂名律师收费标准
湛江律师收费标准
汕头律师收费标准
珠海律师收费标准
肇庆律师收费标准
清远律师收费标准
揭阳律师收费标准
韶关律师收费标准
阳江律师收费标准
梅州律师收费标准
潮州律师收费标准
河源律师收费标准
汕尾律师收费标准
云浮律师收费标准
广东交通事故赔偿标准
广东医疗事故赔偿标准
广东工伤保险赔偿标准
广东精神损失费赔偿标准
广东轻伤害赔偿标准
广东轻微伤赔偿标准
广东交通肇事赔偿标准
广东车祸赔偿标准
广东伤残等级赔偿标准
广东工伤死亡赔偿标准
广东交通事故死亡赔偿标准
广东农民工工伤赔偿标准
广东十级伤残赔偿标准
广东国家赔偿标准
广东交强险赔偿标准
广东工伤赔偿标准
广东人身损害赔偿标准
广东误工费赔偿标准
广东九级工伤赔偿标准
广东房地产联营合同纠纷律师
广东建筑劳务清包合同纠纷律师
广东个人联营合同纠纷律师
广东锅炉设备买卖合同纠纷律师
广东法定继承人委托合同纠纷律师
广东网店运营合同纠纷律师
广东补课合同纠纷律师
广东乡镇林业承包合同纠纷律师
广东劳动合同履行纠纷律师
广东文物买卖合同纠纷律师
广东车辆按接买卖合同纠纷律师
广东委托招标合同纠纷律师
广东小产权买卖合同纠纷律师
广东工艺品加工代理合同纠纷律师
广东二手房买卖的合同纠纷律师
广东合作开发技术合同纠纷律师
广东保险加盟合同纠纷律师
广东农村承包地租赁合同纠纷律师
广东糖酒买卖合同纠纷律师
广东保障性住房租赁合同纠纷律师
如何在律图找到信得过的好律师?
律师信息完善
108项真实律师信息,助力律师筛选
亲办案例丰富
律师亲办案例一键查询,放心靠谱
平台服务数据齐全
服务信息数据化呈现,律师服务一目了然
房产纠纷最新资讯
全部
无锡市商业物业收费是多少
#房产纠纷
2024-06-12
住宅小区楼道消防通道规定是什么
#房产纠纷
2024-06-12
房产纠纷律师费用收取标准有几种
#房产纠纷
2024-06-12
没有约定房屋租赁违约金的怎么办
#房产纠纷
2024-06-12
房屋确权不公正怎么办
#房产纠纷
2024-06-12