首页 > 法律知识 > 房产纠纷 > 房产纠纷 > 工程款纠纷的类型有哪些?

工程款纠纷的类型有哪些?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.09.21 · 2241人看过
导读:1、发包方拖欠工程款违约纠纷 2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷5、质保金纠纷6、合同瑕疵引发的工程款纠纷7、包含工期延误的工程款纠纷
工程款纠纷的类型有哪些?

工程款纠纷主要有以下类型

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

网站地图

更多#房产纠纷相关

  • 442次阅读
  • 在我们日常生活中所见的购房等合同债务纠纷,其中的欠条部分实际上是源于行业内部更为普遍的建设工程合同纠纷。这类纠纷主要发生在建设项目施工阶段,当一方未能依照约定履行支付工程款项的义务时,便会出具相应的欠条以示确认。此时,该行为不仅涉及到双方在建设工程合同中所规定的权利和义务,还可能牵涉到工程质量、工程量以及工程价款等诸多因素。
    2024-10-20 1089次阅读
  • 2024.08.13 2338次阅读
  • 340次阅读
  • 遇到房产质量问题,可与开发商协商或向管理部门投诉。若开发商未解决或处理结果不满意,业主可向建筑工程质量监督机构申请认定或向建设行政主管部门投诉。若问题仍未解决,可诉诸法律途径,向法院提起诉讼维护权益。
    2024-09-11 1030次阅读
  • 2024.09.08 2315次阅读
  • 396次阅读
  • 通常而言,工程款欠条可被归类为建设工程合同纠纷领域的典型案件之一。在诸多建设工程业务实践过程中,常常出现其中一方未能依照既定约定及时支付工程款项,而另一方则据此出具欠条的现象。此类纠纷的核心焦点往往集中于工程款项的支付事宜上。若欠条已明确列明欠款的具体金额以及还款期限等关键要素,那么当某一方未能履行欠条所载义务时,另一方可依据相关法律规定,采取法律手段以捍卫自身合法权益。
    2024-10-13 935次阅读
  • 2024.08.14 1564次阅读
  • 333次阅读
加载更多
更多

房产纠纷最新文章

遇到房产纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询