1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。
2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。
费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;
设备费;
材料费;
保函手续费;
贷款利息;
保险费;
利润;
管理费几个方面人工费:
包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。
设备费:
可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
保函手续费:
工程延期时,保函手续费相应增加。
3、停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。
以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。
以上知识就是对相关法律问题进行的解答,工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的,闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担,承包人可以与发包人协商赔偿,协商不成可向法院起诉。
查看了上面文章的内容,相信已经已经对工程中大型设备闲置要怎么索赔的问题进行了解答。实践中我们遇到法律方面的问题时,需要沉着冷静的面对并解决,必要时可以寻求法律专业人士的帮助。阅读完上文内容如果还没有解答您的问题,您可以点击下方“立即咨询”按钮寻求专业律师的帮助。
通过本篇文章的内容,希望能够解答您所面临工程停工损失要怎么计算的问题。平常我们可以多多学习了解法律知识,这样在面临法律问题需要解决时,我们就能够通过学习到的法律知识来维护自己的权益了。想要了解更多相关的法律问题,点击下方“立即咨询”按钮,为您匹配专业律师在线为您提供帮助。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图